建设工程施工合同纠纷 （2018）宁01民终1427号
裁判要旨
原告与被告签订的《建设工程施工合同》，属有效合同，双方当事人均应当按照合同约定履行自己的义务。原告按照合同约定对承包的工程进行施工过程中，原告与被告又对部分工程进行了变更后增加了工程款321192.62元，增加的工程价款应当计入合同约定的工程总价款中，由被告支付给原告。2015年6月30日，合同约定的工程竣工日期到期后，原告施工的工程仍未竣工，后因被告的设备未到场，原告于2015年8月26日给被告和工程监理单位出具《工作联系单》，申请对原告未完成的工程停止施工，撤出施工工地，被告和监理单位接到通知后没有提出书面异议，视为原、被告双方经协商一致同意对原告未完成的部分工程停止施工。原告按照合同约定已经完工的部分工程的工程价款，被告应当按照合同约定支付给原告。原告未完成的部分工程项目，被告以及监理方于2017年12月6日共同进行核实后给原告出具了《宁夏海洋线缆有限公司新厂高压车间剩余工程统计》，原告收到《宁夏海洋线缆有限公司新厂高压车间剩余工程统计》后没有提出异议，并且作为证据提交法庭，视为原告认可《宁夏海洋线缆有限公司新厂高压车间剩余工程统计》中统计的原告未完成的工程项目。原告未完成的工程
摘要
林州二建集团建设有限公司与宁夏海洋线缆有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）宁01民终1427号上诉人（原审原告）:林州二建集团建设有限公司，住所地：河南省林州市。法定代表人：郭跃立，该公司董事长。委托诉讼代理人：闫海滨，宁夏兴业律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：宁夏海洋线缆有限公司，住所地：宁夏回族自治区永宁县。法定代表人：荆彦铭，该公司总经理。委托诉讼代理人：罗祥，宁夏瀛智律师事务所律师。上诉人林州二建……