承揽合同纠纷 （2018）粤1973民初20183号
裁判要旨
本案为承揽合同纠纷。 原告和千门公司签订的《销售合同》和《补充合同》合法有效，具有法律约束力。 千门公司没有按照《补充合同》的约定完成安装工程，已构成根本违约，原告主张解除双方签订的《销售合同》，本院予以支持，合同解除之日为本判决发生法律效力之日。 关于工程款的返还问题。 原告已付工程款为109594元，现场鉴定已完工部分工程造价为79167.10元，那么，千门公司应返还的工程款应为109594元-79167.10元=30426.9元。 关于违约责任问题。 原告主张千门公司装窗框时出现延迟，双方微信沟通同意从工程款中扣除7000元作为违约金，王青海对该事实予以确认，本院予以采信。 而《补充合同》约定“如出现工期违约，按一天300元算违约金，由周恩春志付给原告”，千门公司应按该约定承担违约责任，按每日300元的标准，从应当完工之日2018年10月2日起计至《销售合同》解除之日。 考虑到违约金的性质应以补偿性为主，惩罚性为辅，本院酌定千门公司承担的全部违约金（包括7000元部分）以未完工部分工程款为限，即30426.9元。 关于王青海的责任问题。 本案《销售合同》合同相对方为原告和千门公司
摘要
梁淑霞与东莞千门门窗系统有限公司、王青海承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省东莞市第三人民法院民 事 判 决 书（2018）粤1973民初20183号原告：梁淑霞，女，汉族，1973年10月23日出生，住广东省深圳市宝安区，委托诉讼代理人：熊世松，广东潇水律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨欢，广东潇水律师事务所律师。 被告：东莞千门门窗系统有限公司，住所地为广东省东莞市。 法定代表人：周恩春。 被告：王青海，男，汉族，1992年12月28日出生，住广东省蕉岭县，原……