建设工程施工合同纠纷 （2019）豫0902民初9827号
裁判要旨
本案为建设工程施工合同。 原、被告之间签订的《消防安装施工合同》，系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、法规的禁止性规定，为有效合同，对双方当事人均具有约束力。 原告为被告施工后，被告应当按照合同约定支付工程价款。 关于涉案工程款是否具备付款条件的问题，原告主张被告支付工程款，被告称尚未办理消防备案证，不具备支付尾款的条件。 对此本院认为，根据消防法第十三条规定，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和建设主管部门申请消防验收。 由此可见，申请消防验收备案应当由建设单位即被告益利置业公司向有关部门申请，原告作为承建方应当积极配合被告进行消防验收。 但被告益利置业公司不能以此理由拒付工程款。 关于逾期交工问题，被告主张原告逾期交工应当支付违约金，对于逾期交工原因双方说法不一。 对此本院认为，被告接收原告施工工程并交付业主使用，未提出异议，且在结算审核时未予以扣除，应视为被告对此事实的认可。 故被告称应当扣除逾期交工违约金的意见，本院不予采纳。 关于工程价款，经被告委托的第三方评估机构对涉案项目造价进行鉴定，认为工程造价为5631413.26元
摘要
河南恒达消防工程有限公司濮阳分公司与濮阳市益利置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
濮阳市华龙区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0902民初9827号原告：河南恒达消防工程有限公司濮阳分公司，住所地，濮阳市历山路与绿城路交叉口东南角。 负责人：刘希仓，该分公司经理。 委托诉讼代理人：赵登双，河南金谋律师事务所律师。 被告：濮阳市益利置业有限公司，住所地，濮阳市京开道地豪大厦**。 法定代表人：王红霞，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：赵志娟，河南中孚律师事务所律师。 原告……