建设工程分包合同纠纷 （2019）皖1702民初2755号
裁判要旨
依法成立的合同受法律保护，当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。 本案中，被告承建案涉项目后，其项目部与原告签订《项目脚手架分包合同》，双方应按约履行合同义务。 后贵池区乌沙镇慈云小区工程因故停工，被告应及时与原告协商解决合同中未约定的事项以减少双方的损失。 但被告一直未与原告协商并处理因工程停工导致的《项目脚手架分包合同》后续履行事宜，且负责案涉合同施工的汪华有因施工该脚手架项目与池州市安建建筑设备租赁部签订的《财产租赁合同》已被生效判决解除。 案涉《项目脚手架分包合同》客观上已无法继续履行，故原告请求解除该合同并要求被告支付工程款及利息以及承担鉴定费、公证费的诉讼请求，本院予以支持。 原告还要求被告返还保证金3万元，因其未提供相应证据证明相应事实，本院不予支持。 被告华阳建筑公司未到庭应诉答辩，放弃了对原告柯季架业公司诉讼主张和证据进行辩驳的权利，由此产生的法律后果，由其自行承担。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告池州市柯季架业有限公司与被告江苏华
摘要
池州市柯季架业有限公司与江苏华阳建筑安装有限公司建设工程分包合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省池州市贵池区人民法院 民 事 判 决 书 （2019)皖1702民初2755号 原告：池州市柯季架业有限公司，统一社会信用代码91341700689769396K，住所地安徽省池州市新城明珠****。 法定代表人：程柯季，该公司总经理。 委托诉讼代理人：章强贵，安徽始信律师事务所律师。 委托诉讼代理人：束扣生，安徽始信律师事务所律师。 被告：江苏华阳建筑安装有限公司，统一社会信用代码……