建设工程施工合同纠纷 （2015眉民初字第173号
裁判要旨
被告明坤建材公司提出南方建设公司在履行合同过程中多次停工，未在合同约定时间内完成工程，给明坤建材公司的生产、经营造成了损失。对此，根据双方合同及补充协议约定，若因南方建设公司原因造成工程不能如期竣工的，应赔偿因此造成的损失。但因本案系南方建设公司因建设工程款的支付提起的诉讼，明坤建材公司也未针对逾期竣工造成的损失提起反诉，故案涉工程是否按期竣工及造成的损失不属于本案审理的范围，明坤建材公司可另案主张。结合双方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点为：一、案涉工程是否已竣工结算，竣工日期如何确定；二、明坤建材公司是否应支付南方建设公司工程款及工程款数额如何确定。关于本案第一个焦点。根据本案已认定的事实，南方建设公司已于2014年5月12日将工程竣工资料及结算资料移交明坤建材公司，明坤建材公司在移交清单上盖章，并注明“部分图纸不全”。明坤建材公司辩称因南方建设公司移交的图纸不全，所以工程尚未竣工，双方也无法进行竣工决算。根据双方《机电设备安装工程施工合同》中第8.1条关于竣工验收的约定，明坤建材公司在收到南方建设公司送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织验收，或验收后5天内不予批准且不能提
摘要
原告四川江油南方建设工程有限公司与被告四川明坤建材有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
四川省眉山市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）眉民初字第173号原告：四川江油南方建设工程有限公司，住所地四川省江油市工业开发区青莲路。法定代表人：黎贤传，该公司董事长。委托诉讼代理人：黎盛，四川太白律师事务所律师。委托诉讼代理人：魏家琳，四川太白律师事务所律师。被告：四川明坤建材有限责任公司，住所地四川省眉山市彭山区青龙镇先锋村。法定代表人：王兴华，该公司总经理。委托诉讼代理人：徐璐，四……