承揽合同纠纷 （2017）浙08民终925号

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。原、被告之间签订定作合同后，双方为履行合同各自做了部分工作。2013年4月16日，定作人中福公司委托律师向承揽人发函解除合同。被告方在庭审中也表示同意解除合同。法院确认原、被告之间的定作合同于2013年4月16日解除。该案主要争议焦点是合同解除的责任、损失如何承担。原告主张，因被告巨化工程公司的延期违约行为才造成原告解除合同。被告方主张，原告延期支付预付款、交付甲供材料，频繁更改图纸等，导致被告无法按期完工，被告方没有过错。法院认为，承揽人的承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限。该案定作人负有按期提供图纸、支付进度款以及提供甲供材料、在蓝图出图后及时签订增补协议等义务。承揽人负有及时采购乙供材料、组织机械、人员

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。原、被告之间签订定作合同后，双方为履行合同各自做了部分工作。2013年4月16日，定作人中福公司委托律师向承揽人发函解除合同。被告方在庭审中也表示同意解除合同。法院确认原、被告之间的定作合同于2013年4月16日解除。该案主要争议焦点是合同解除的责任、损失如何承担。原告主张，因被告巨化工程公司的延期违约行为才造成原告解除合同。被

浙江省衢州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙08民终925号上诉人（原审原告、反诉被告）：浙江豪邦化工有限公司。住所地：浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路**号。法定代表人：林锦堂，董事长。委托诉讼代理人：郑利成，浙江嘉耀律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：巨化集团公司工程有限公司。住所地：浙江省衢州市柯城区巨化中央大道。法定代表人：施国有，董事长。被上诉人（原审被告、反诉……