装饰装修合同纠纷 （2019）粤13民终4333号

原、被告双方于2016年6月8日签订的《合同书》，系双方之间的真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，应认定合法有效。2016年12月30日，双方签订的《工程质量验收结算单》，确认了装修工程款尚有17万元未支付，本院予以确认。经本院委托鉴定，装修工程质量不合格，修复造价为17704.18元，应当在工程款中扣减。鉴定费用22800元，应当由过错方即星艺公司承担。扣减修复费用及鉴定费用后，罗伟军还应向星艺公司支付工程款129495.82元。根据《中华人民共和国合同法》第六十七条的规定，星艺公司主张逾期付款违约金，因其先履行义务工程质量不合格，罗伟军有权拒绝支付工程款，本院对该项请求不予支持。罗伟军主张逾期完工违约金，但其在签订《工程质量验收结算单》时确认工程竣工，并未主张逾期完工事项，应当视为放弃逾期完工违约金，原审法院对该项主张不予支持。罗伟军主张维修期间租金损失，但在最后一次鉴定申请撤销该该项鉴定，无事实依据，原审法院对该主张不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条的规定，判决如下：一、被告罗伟军应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东星艺装饰集团惠州

原、被告双方于2016年6月8日签订的《合同书》，系双方之间的真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，应认定合法有效。2016年12月30日，双方签订的《工程质量验收结算单》，确认了装修工程款尚有17万元未支付，本院予以确认。经本院委托鉴定，装修工程质量不合格，修复造价为17704.18元，应当在工程款中扣减。鉴定费用22800元，应当由过错方即星艺公司承担。扣减修复费用及鉴定费用后，罗伟军还应向星艺公司支付工程款129495.82元。根据《中华人民共和国合同法》第六十七条的规定，星艺公司主张逾期付款违约金，因其先履行义务工程质量不合格，罗伟军有权拒绝支付工程款，本院对该项请求不予支持。

广东省惠州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤13民终4333号上诉人（原审原告、反诉被告）广东星艺装饰集团惠州有限公司，住所地：惠州市演达大道**好时代广场****。法定代表人：张国虎。委托诉讼代理人：宗家瑛，广东力臣律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）罗伟军，男，汉族，1979年9月29日出生，住惠州市惠阳区。委托诉讼代理人：李嘉敏，广东铸铭律师事务所律师。委托诉讼代理人：潘……