承揽合同纠纷 （2017）粤01民终19888号

云星公司的法定代表人罗玖已在审批表中签名，即认可了上述费用。对此，云星公司认为该审批表并非云星公司的审批表，是云星公司委托广州新电视塔建设有限公司对价格审核的情况，虽然审核了金额，也并不代表云星公司愿意支付。此外，罗玖也是广州新电视塔建设有限公司的总经理，其签名是代表广州新电视塔建设有限公司总经理身份，并非代表云星公司。所以，即使有罗玖的签名，也应先确认其身份及代表公司后，才能确认签名的有效性。本案中，罗玖是代表广州新电视塔建设有限公司总经理签名，不应视为云星公司的法定代表人签字。（二）云星公司不应承担延期付款的责任。在双方签订的合同中，对到货付款、验收付款、质保金支付等均有明确约定了前置条件，必须在金城公司先履行完相应条件时，云星公司才能按合同约定支付货款。如金城公司必须先给付发票、完成培训、提供保函、签订有偿保养协议等义务完成后，才能支付相应的款项。而本案中，金城公司先违反了合同中约定的义务，才导致云星公司延期支付。所以，云星公司不应承担延期付款的责任。（三）云星公司不应承担“不能有效配合工作”的责任。1.法院认定错误，合同并未约定云星公司需有效配合的时间。在双方签订合同中约定“如

云星公司的法定代表人罗玖已在审批表中签名，即认可了上述费用。对此，云星公司认为该审批表并非云星公司的审批表，是云星公司委托广州新电视塔建设有限公司对价格审核的情况，虽然审核了金额，也并不代表云星公司愿意支付。此外，罗玖也是广州新电视塔建设有限公司的总经理，其签名是代表广州新电视塔建设有限公司总经理身份，并非代表云星公司。所以，即使有罗玖的签名，也应先确认其身份及代表公司后，才能确认签名的有效性。本案中，罗玖是代表广州新电视塔建设有限公司总经理签名，不应视为云星公司的法定代表人签字。（二）云星公司不应承担延期付款的责任。在双方签订的合同中，对到货付款、验收付款、质保金支付等均有明确约定了前置条件

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤01民终19888号上诉人（原审被告）：广州塔云星餐饮有限公司，住所地广东省广州市海珠区。法定代表人：林益光，该公司董事长。委托诉讼代理人：张万隆，广东东方昆仑律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：无锡市金城环保炊具设备有限公司，住所地江苏省无锡市滨湖区。法定代表人：倪大明，该公司总经理。委托诉讼代理人：杨涛，男，该公司职员。委托诉讼代理人：……