建设工程分包合同纠纷 （2019）豫0211民初793号
裁判要旨
被告六建公司与原告李登科签订施工协议书将金祥苑南侧经济适用房13号楼的土建工程全部交给不具备相应资质条件的原告进行施工，根据法律规定，承包人不得将工程分包给不具备相应资质的单位，故本案原告李登科与被告六建公司签订的施工协议违反了法律规定，系无效协议。 双方之间的协议虽为无效协议，但因原告李登科与刘纪明已实际完成了协议约定的工程且该工程已实际交付使用，现原告起诉要求被告六建公司按照双方的结算单支付工程款，本院依法予以支持。 根据原告提交的有魏国强签名的工程量计算单显示，扣除已支付的款项，下欠原告工程款295052.5元，对该计算清单，原告有理由相信魏国强系代表六建公司进行签字，现原告要求六建公司支付其27万元工程款，有事实和法律依据，本院依法予以支持。 被告六建公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院视为其放弃举证、质证权。 对原告要求被告银岭公司和被告陈玉广支付其停工损失451783.2元的诉讼请求，因被告陈玉广已在损失单上签名确认，且原告与六建公司在双方签订的协议中约定了该损失由原告直接向开发方主张，二证据相互印证，故对原告要求被告陈玉广赔偿其停工损失的诉讼请求，本院予以支
摘要
李登科、刘纪明等与开封市第六建筑工程有限公司等建设工程分包合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省开封市金明区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0211民初793号原告：李登科，男，1984年3月19日生，汉族，住河南省杞县。 原告：刘纪明，男，1968年9月15日生，汉族，住河南省兰考县。 被告：开封市第六建筑工程有限公司。 住所地：开封市郑汴路小王屯西路北（南苑办事处院内）。 统一社会信用代码：91410200170661709F。 法定代表人：杨惠嶷。 被告：开封市银岭房地产……