承揽合同纠纷 （2016）渝05民终5896号

双方当事人之间的承揽合同关系依法成立并有效，双方均应按约全面诚信的履行各自合同义务。然而在合同履行过程中，作为加工定作方的宝汇钢公司将货物加工完毕并送至作为承揽方的天鸿公司项目工程所在地后，天鸿公司并未按约如期支付完毕加工款，剩余640726元至今未付。天鸿公司辩称640726元中含结算总价3576736元的3%即质保金107302.08元，付款条件并未成就。但结合《加工定作合同》的约定，所留107302.08元的质保金，待宝汇钢公司所加工的构件全部安装完毕无质量异议后十日内一次性付清，宝汇钢公司所加工的构件到现场之日起30天内，无论因天鸿公司原因导致安装进度滞后还是其他原因，均视为所加工构件已安装完毕，天鸿公司于10日内付清剩余3%的质保金。宝汇钢公司最后一次将加工构件送至现场的时间为2014年1月20日，按照前述方式推测计算，天鸿公司支付质保金的最后期限应为2014年2月29日。故宝汇钢公司诉请的640726元付款期限均已届满，对于该项诉请，一审法院予以支持。虽然双方在订立合同之时，并未对逾期付款约定违约金或者该违约金的计算方法，但基于天鸿公司的出现逾期付款行为已对宝货刚公司造成损

双方当事人之间的承揽合同关系依法成立并有效，双方均应按约全面诚信的履行各自合同义务。然而在合同履行过程中，作为加工定作方的宝汇钢公司将货物加工完毕并送至作为承揽方的天鸿公司项目工程所在地后，天鸿公司并未按约如期支付完毕加工款，剩余640726元至今未付。天鸿公司辩称640726元中含结算总价3576736元的3%即质保金107302.08元，付款条件并未成就。但结合《加工定作合同》的约定，所留107302.08元的质保金，待宝汇钢公司所加工的构件全部安装完毕无质量异议后十日内一次性付清，宝汇钢公司所加工的构件到现场之日起30天内，无论因天鸿公司原因导致安装进度滞后还是其他原因，均视为所加工构件

重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2016)渝05民终5896号上诉人（原审被告）：浙江天鸿钢结构有限公司，住所地浙江省宁波市慈溪经济开发区，组织机构代码71330273-8。法定代表人：甘明根，该公司董事长。委托代理人：童建，男，该公司员工。被上诉人（原审原告）重庆宝汇钢结构工程有限公司，住所地重庆市经开区，组织机构代73982118-1。法定代表人：陶星颖，该公司经理。委托代理人：李崇……