建设工程施工合同纠纷 （2019）赣0924民初1号
裁判要旨
根据相关法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明；没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 同时，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。 承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。 原告华安公司与被告金贡泉公司签订《宜丰县金贡泉矿泉水有限公司一期消防工程施工合同》，且原告依约进场施工后，被告因自身原因致原告停工并散场，单方中止了施工合同的履行，被告的行为已构成违约。 此后，原告为工程款结算事宜多次要求被告结算无果，在诉讼过程中申请相关机构鉴定，确定原告已完工程让利后最终造价金额为231662.64元，原告对于其主张已尽到基本的举证责任。 而被告对于原告的证据及主张，除了予以简单的否认外，未能提供任何相反证据予以反驳，未能尽到应尽的举证责任，应由被告自行承担举证不能的不利后果；故本院对原告要求被告支付工程款231662.64元的诉讼请求予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法
摘要
江西省华安消防工程有限公司宜丰分公司与宜丰县金贡泉矿泉水有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江西省宜丰县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）赣0924民初1号 原告：江西省华安消防工程有限公司宜丰分公司（以下简称华安公司），住所地：宜丰县新昌中大道**，统一社会信用代码：91360924593755133L。 法定代表人：吴元海，该公司经理。 委托诉讼代理人：陈润明，宜丰县棠浦法律服务所法律工作者，特别授权。 被告：宜丰县金贡泉矿泉水有限公司（以下简称金贡泉公司），，住所地：……