承揽合同纠纷 （2019）粤01民终8664号

渝锦诚公司与北特公司签订的《销售合同》是双方当事人的真实意思表示，合同内容未违法相关法律法规的禁止性规定，故该合同合法有效，双方之间定作合同关系成立，双方当事人应依合同约定履行各自义务。本案中，渝锦诚公司依据《销售合同》的约定“以乙方收到甲方每批次下料单后7-10天交齐该批次合格货物及相关验收需要的检验报告、合格证、质保书等资料各3份，其中热弯玻璃品种在10-15天内交齐合格货物。如乙方未按时交货给甲方，则按延误一天罚款5000元赔偿给甲方，罚款直接在乙方货款中扣除”主张北特公司迟延交付货品的违约责任。北特公司则抗辩其不存在迟延交付货品的情形，合作过程中渝锦诚公司存在多次更改原材料、设计图纸、玻璃厚度的情况房导致货品交期顺延。但一审法院认为根据渝锦诚公司、北特公司之间的邮件来往、销售送货单记载的送货时间、北特公司庭审中自认的送货时间，北特公司在告知渝锦诚公司第一批货品价格需要变更的时间2017年8月19日时已经为《销售合同》合同约定的最后一天交货日，第二、三、四、五批货品的交货时间亦存在一定时间的迟延，未完全依据《销售合同》及相关的约定如期交货，故一审法院对北特公司的抗辩不予采信。北特

渝锦诚公司与北特公司签订的《销售合同》是双方当事人的真实意思表示，合同内容未违法相关法律法规的禁止性规定，故该合同合法有效，双方之间定作合同关系成立，双方当事人应依合同约定履行各自义务。本案中，渝锦诚公司依据《销售合同》的约定“以乙方收到甲方每批次下料单后7-10天交齐该批次合格货物及相关验收需要的检验报告、合格证、质保书等资料各3份，其中热弯玻璃品种在10-15天内交齐合格货物。如乙方未按时交货给甲方，则按延误一天罚款5000元赔偿给甲方，罚款直接在乙方货款中扣除”主张北特公司迟延交付货品的违约责任。北特公司则抗辩其不存在迟延交付货品的情形，合作过程中渝锦诚公司存在多次更改原材料、设计图纸、

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤01民终8664号上诉人（原审原告）：广州渝锦诚建筑工程有限公司，住所地广东省广州市白云区增槎路1103号A、B、C、D栋首层至四层广东一统国际酒类交易中心C1754A。法定代表人：杨华。委托诉讼代理人：刘任男，广东瑞科律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈智龙，广东瑞科律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：东莞市北特工程玻璃有限公司，住所地……