建设工程施工合同纠纷 （2018）渝04民终427号
裁判要旨
武阳公司承建的黔江图书馆土建及装饰工程通过竣工验收，城投公司理应支付工程款。武阳公司认为城投公司未按时支付回购款，应承担违约责任，而城投公司则辩称中途都有付款，双方实际是按进度支付工程款，没有按合同约定的BT融资模式履行，不应当支付逾期回购违约金本案争议焦点在于承建的图书馆土建施工合同的效力，土建及装饰工程的建设模式，以及城投公司是否应当承担逾期支付回购款的违约责任，现针对前述焦点评述如下。一、关于双方签订黔江图书馆土建施工合同的效力问题。武阳公司与城投公司签订案涉合同所涉项目系黔江区图书馆工程，该项目属于关系社会公共利益、公众安全的必须招标工程项目，双方签订的BT模式投资建设施工合同，违背了招标投标活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用、公平竞争、择优选择承包单位的原则和相关法律规定，属于“以其他任何方式规避招标”的行为，违反了《中华人民共和国招标投标法》的强制性规定，双方所签施工合同为无效合同。二、关于涉案工程黔江图书馆土建项目建设模式的问题。退一步讲，假定双方签订土建施工合同有效，双方也未按照BT模式履行。BT模式即建设-移交，是指政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目
摘要
重庆市武阳建筑工程有限公司与城市投资（集团）有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
重庆市第四中级人民法院民 事 判 决 书(2018)渝04民终427号上诉人(原审原告)：重庆市武阳建筑工程有限公司，住所地重庆市涪陵区同乐乡与时路28号1-18，统一社会信用代码9150010276594015XW。法定代表人：张博，该公司总经理。委托诉讼代理人：李炜东，重庆固德律师事务所律师。委托诉讼代理人：韩小梅，女，该公司原副总经理。被上诉人(原审被告)：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有……