承揽合同纠纷 （2014）驻民四终字第255号

逸泉置业为将其购置的电梯交予中原电梯公司安装，双方签订电梯安装合同，双方形成承揽合同关系，其内容未违反法律、法规强制性规定，应为有效合同。合同签订后，中原电梯公司于2012年4月19日对逸泉置业的电梯进行安装，于2012年12月28日经有关部门检验合格，并于2013年1月14日交付于逸泉置业。因合同中约定：中原电梯公司应于逸泉置业交货起45天安装完毕交付逸泉置业，每延误1天，扣除安装总价款的1%违约金，累计超过7天，扣安装总价款的5%。故中原电梯公司应向逸泉置业支付违约金24200元（484000元×5%）。逸泉置业请求超出该部分的数额，无事实和法律依据，不予支持。中原电梯公司辩称，正式电源是电梯安装和验收的必须条件，而逸泉置业未向中原电梯公司提供正式电源，造成中原电梯公司逾期交工。因2011年4月逸泉置业对该小区申请报装正式用电，2013年8月份仍在整改中，但中原电梯公司所安装的电梯已于2012年12月28日验收合格，且中原电梯公司未提供相应证据证明安装电梯和验收须用正式用电，故中原电梯公司此项辩称理由不能成立，不予采信。关于中原电梯公司反诉请求逸泉置业支付下欠安装费84000元，因

逸泉置业为将其购置的电梯交予中原电梯公司安装，双方签订电梯安装合同，双方形成承揽合同关系，其内容未违反法律、法规强制性规定，应为有效合同。合同签订后，中原电梯公司于2012年4月19日对逸泉置业的电梯进行安装，于2012年12月28日经有关部门检验合格，并于2013年1月14日交付于逸泉置业。因合同中约定：中原电梯公司应于逸泉置业交货起45天安装完毕交付逸泉置业，每延误1天，扣除安装总价款的1%违约金，累计超过7天，扣安装总价款的5%。故中原电梯公司应向逸泉置业支付违约金24200元（484000元×5%）。逸泉置业请求超出该部分的数额，无事实和法律依据，不予支持。中原电梯公司辩称，正式电源是

河南省驻马店市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）驻民四终字第255号上诉人（原审原告、反诉被告）河南逸泉置业有限公司，住所地郑州市管城区中州大道与南三环交叉口逸泉小区办公楼。法定代表人刘虎林，该公司董事长。委托代理人唐伟军，男，1980年3月23日出生，汉族委托代理人邵书升，男，1984年11月11日生，汉族。被上诉人（原审被告、反诉原告）郑州中原电梯工程有限公司。法定代表人郑炎，该公司总……