承揽合同纠纷 （2020）苏05民终4206号

圣达因公司与金海汇公司间的承揽关系合法有效，应受法律保护。金海汇公司结欠圣达因公司到期加工价款941250元事实清楚，理应及时支付，圣达因公司要求金海汇公司给付价款承担利息的请求正当。关于金海汇公司请求法院判令圣达因公司赔偿金海汇公司不能按期安装完毕造成的损失150万元（从2015年12月25日计算到2019年9月25日，按每日3000元计算，以150万元为限）的反诉请求，经查，根据双方签订的合同及补充协议约定，案涉LNG加注灌装站及瓶组气化站由圣达因公司安装，总工期为60天，但实际全部安装结束为2019年9月25日，故圣达因公司履行合同不符合合同约定，金海汇公司要求圣达因公司赔偿损失的理由正当，一审法院予以支持，但其计算方法有误，应予调整。根据双方约定：“河西堡门站付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为预付款计（￥627000元），款到合同生效；2016年3月20日设备发货前甲方向乙方支付总价的60%，计（￥1881000元），款到发货”，金海汇公司最后的付款时间是2016年9月5日，河西××镇的设备交付时间为2016年11月27日，圣达因公司在此期间并未违约，因

圣达因公司与金海汇公司间的承揽关系合法有效，应受法律保护。金海汇公司结欠圣达因公司到期加工价款941250元事实清楚，理应及时支付，圣达因公司要求金海汇公司给付价款承担利息的请求正当。关于金海汇公司请求法院判令圣达因公司赔偿金海汇公司不能按期安装完毕造成的损失150万元（从2015年12月25日计算到2019年9月25日，按每日3000元计算，以150万元为限）的反诉请求，经查，根据双方签订的合同及补充协议约定，案涉LNG加注灌装站及瓶组气化站由圣达因公司安装，总工期为60天，但实际全部安装结束为2019年9月25日，故圣达因公司履行合同不符合合同约定，金海汇公司要求圣达因公司赔偿损失的理由正

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏05民终4206号上诉人（原审被告、反诉原告）：永昌县金海汇天然气利用有限公司，住所地甘肃省金昌市永昌县河西堡镇小工业开发区润河路门面。法定代表人：姜朝正，经理。委托诉讼代理人：罗文虎，甘肃众纳律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：张家港中集圣达因低温装备有限公司，住所地江苏省张家港市金港镇南沙港西中路。法定代表人：徐永生，总经理。……