建设工程施工合同纠纷 （2017）云08民终748号
裁判要旨
景���城镇建设服务有限公司与辛成公司2013年2月19日签订的《建设工程施工合同》系通过招投标程序签订，是双方真实意思表示，合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第二、三项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条第一、第二项的规定、景谷城镇建设服务有限公司、辛成公司双方于2013年2月19日签订的《建设工程施工合同》第二部分通用条款44条合同解除部分约定。本案中，首先，景谷城镇建设服务有限公司、辛成公司双方约定的竣工时间为2014年7月4日竣工，即使按照2015年10月，景谷城镇建设服务有限公司、辛成公司双方签订的《景谷县2012年保障性住房二标段补充协议》约定的在5个月内保质保量做完全部收尾工程的约定，涉案工程应在2016年3月完工。而按照采信的证据证实，截止本案受理之日，本案中的工程仍有部分未完工。辛成公司的行为符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条第一项“以行为表明不履行合同主要义务的”的规定。其次，按照前述景谷城镇建设服务有限公司、辛成公司双方约定的竣工日期，辛成公司承建的本案工程，截止本案受理
摘要
景洪市辛成建筑有限责任公司、景谷城镇建设服务有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
云南省普洱市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）云08民终748号上诉人（原审被告）：景洪市辛成建筑有限责任公司。住所地云南省西双版纳傣族自治州景洪市。法定代表人：李金江，公司总经理。委托诉讼代理人：管志奉，男，公司法律顾问，代理权限为一般授权代理。被上诉人（原审原告）：景谷城镇建设服务有限公司。住所地：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县江东开发区。法定代表人：刀映良，公司董事长。委托诉讼代理人……