建设工程施工合同纠纷 （2015）广民初字第51号
裁判要旨
广安建设公司与东合开发公司签订的《建设工程施工合同》、鲁正洪与案外人杨晋、张永国签订的《补充协议》是双方的真实意思表示，又不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效。广安建设公司和鲁正洪、案外人杨晋、张永国签订的《工程项目管理目标责任合同》违反了法律、行政法规的强制性规定，属无效合同。现针对本案争议焦点：1、鲁正洪是否是本案适格原告以及杨晋、张永国是否应作为原告参加诉讼；2、广安建设公司还欠付鲁正洪多少工程款；3、欠付工程款利息标准以及计算的起始时间；4、“幼儿园”工程的履约保证金35万元是否应该退还以及是否应该计息；5、东合开发公司是否应该在欠付工程款范围内承担责任；6、鲁正洪以及广安建设公司是否存在延误工期以及是否应该承担违约责任；7、案涉工程是否存在质量问题分别评判如下： 一、鲁正洪是否是本案适格原告以及杨晋、张永国是否应作为原告参加诉讼问题 根据广安建设公司与东合开发公司签订的《建设工程施工合同》、广安建设公司与鲁正洪、案外人杨晋、张永国签订的《工程项目管理目标责任合同》、鲁正洪与案外人杨晋、张永国签订的《补充协议》的过程及履行情况证实，东合开发公司是涉案工程的发包人，广
摘要
鲁正洪与四川广安建设集团有限公司、广元东合时代房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
四川省广元市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2015）广民初字第51号 原告（反诉被告）鲁正洪，男，生于1962年8月10日，汉族，广元市利州区人，住址四川省广元市利州区。 委托代理人吴伟，四川汇达律师事务所律师。 被告（反诉被告）四川广安建设集团有限公司，住所地广安市城南东方街138号。 法定代表人邓刚，该公司董事长。 委托代理人杨盛乾，男，生于1955年3月27日，汉族，大专文化，住四川省……