承揽合同纠纷 （2016）冀10民终4896号

原审判决未查清上诉人谷立方（北京）粮食工程装备股份有限公司实际完成的工程量，属事实不清，应予查清以确定具体给付数额。同时双方于2015年12月28日已就该工程引入第三方达成合议，该合议应视为对工程期限及工程内容的变更，因此双方均不存在违约问题，由于工期顺延或不能实现上诉人河北廊雪面粉有限责任公司合同目的，应由上诉人谷立方（北京）粮食工程装备股份有限公司承担责任。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第四项规定，裁定如下：一、撤销河北省廊坊市广阳区人民法院（2016）冀1003民初1896号民事判决；二、本案发回河北省廊坊市广阳区人民法院重审。上诉人河北廊雪面粉有限责任公司预交的二审案件受理费20664元予以退回。上诉人谷立方（北京）粮食工程装备股份有限公司预交的二审案件受理费50033元予以退回。审判长　　郑海清审判员　　于　东审判员　　刘建刚二〇一七年二月六日书记员　　王　强 搜索“”

原审判决未查清上诉人谷立方（北京）粮食工程装备股份有限公司实际完成的工程量，属事实不清，应予查清以确定具体给付数额。同时双方于2015年12月28日已就该工程引入第三方达成合议，该合议应视为对工程期限及工程内容的变更，因此双方均不存在违约问题，由于工期顺延或不能实现上诉人河北廊雪面粉有限责任公司合同目的，应由上诉人谷立方（北京）粮食工程装备股份有限公司承担责任。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第四项规定，裁定如下：一、撤销河北省廊坊市广阳区人民法院（2016）冀1003民初1896号民事判决；二、本案发回河北省廊坊市广阳区人民法院重审。上诉人河北廊雪面粉有限责任公司预交的二审

河北省廊坊市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）冀10民终4896号上诉人（原审原告、反诉被告）：河北廊雪面粉有限责任公司，住所地廊坊市广阳区枣林路1号。法定代表人：王秀东，董事长。委托代理人：徐宏亮，该公司员工。委托代理人：王超，河北张克锋律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：谷立方（北京）粮食工程装备股份有限公司，住所地北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号8幢016室。法……