建设工程施工合同纠纷 （2018）浙01民终3757号
裁判要旨
沈明军与潘荣坤签署的《西文东苑外立面整改项目》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应确认有效。各方当事人应恪守约定，履行各自义务。根据约定，沈明军的承包形式为包工包料，含钢管扣件及脚手片租赁、采购，工期分为两个阶段，三个月为一个阶段，至2016年10月30日之前余款付清，且沈明军庭审时也确认和潘荣坤约定的工期是每幢房子三个月，共六个月，截止至2016年10月30日。沈明军称其未能按照约定工期完成工程，系因潘荣坤的原因导致，但不能举证证明；沈明军称其收到要求其撤回钢管、配件等材料的通知后未取回系因潘荣坤不配合其清点数量，一审法院认为潘荣坤是否配合其清点数量不是其将材料取回的必备要件，故造成的相应损失应由沈明军自行承担。沈明军要求潘荣坤、江天园林公司、沈君锋支付第一期工程中的拆除费用7万元并支付违约金，因该拆除工程非沈明军实施，沈明军的该诉请无事实依据。案涉工程系由沈明军包工包料，进场时沈明军与潘荣坤未对数量进行清点。沈明军欲以其向第三方租赁凭证及第三方发货清单证明其钢管配件数量，并要求潘荣坤、江天园林公司、沈君锋返还，但其提交的证据无法证明第三方发货给其的钢
摘要
沈明军、潘荣坤建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙01民终3757号 上诉人（原审原告）：沈明军，男，1981年9月25日出生，汉族，住杭州市萧山区。 委托诉讼代理人：盛建坤，浙江富奥律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：潘荣坤，男，1962年5月3日出生，汉族，住杭州市下城区。 委托诉讼代理人：胡斌，浙江六律律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：浙江江天园林建设有限公司，住所地：杭……