装饰装修合同纠纷 (2019)粤0113民初4651号

案号
(2019)粤0113民初4651号
法院
广东省广州市番禺区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
广东省广州市
裁判日期
2019-11-27

裁判要旨

伊比特公司将涉讼装修工程发包予虹宇公司施工,双方并于2017年10月19日签订《装修施工合同》,该合同是双方的真实意思表示,内容不违反法律和行政法规的强制性规定,依法成立并生效。 合同签订后,双方当事人应全面、善意地履行合同义务。 根据合同约定,工程自2017年10月25日开工,至伊比特验收合格之日止,工期为90个工作历天,开工日为伊比特公司通知开工且虹宇公司确认之日,完工之日为经伊比特公司验收合格之日;虹宇公司如不能按时完工,每拖期一天,向伊比特公司支付工程所在地的日租金金额,延误天数超过6天(累计)的,伊比特公司可以单方面终止合同,并按虹宇公司违约处理。 现伊比特公司向本院提起诉讼称双方在施工过程中曾共同协商变更工程完工日期至2018年2月15日,但虹宇公司并未在约定的时间内完成涉讼工程施工,伊比特公司遂要求虹宇公司赔偿违约金,并解除双方签订的《装修施工合同》。 伊比特公司在(2018)粤0113民初5516号案件庭审中认为涉讼工程截止至2018年6月尚剩电线未拉,建筑材料没有清理,灯未安装按钮,厕所门没有到位,被告也确认其于2018年4月底撤离施工现场,由于双方不能协商继续履行合

摘要

伊比特(广州)生物科技有限公司与广东虹宇建筑工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0113民初4651号原告:伊比特(广州)生物科技有限公司,住所地广州市番禺区沙头街禺山西路329号9座04单元。 法定代表人:邱世刚。 委托诉讼代理人:李倩雯,北京市盈科(广州)律师事务所律师。 被告:广东虹宇建筑工程有限公司,住所地广州市番禺区桥南街金睿一街16号(金睿一街16号商业三栋)101房。 法定代表人:王永爱。 原告伊比特(广……