买卖合同纠纷 （2018）苏07民终132号

回弹三次花费的9000元费用应全部由天烨公司承担没有事实依据，天烨公司应承担第一次的回弹费用，其后的两次回弹费用6000元应由奎星公司承担。即便涉案工程属于灌南县住建部门管理的重大民生工程，检测涉案工地混凝土是必要流程系必然发生费用。然而，如果奎星公司提供混凝土符合要求，只需检测一次，另外两次费用的检测费用应由提供不合格混凝土的奎星公司承担。四、一审法院只认可了翻修加工工人费用，对于管理人员工资即负责人的工资费用未予认可，明显没有事实依据。众所周知，建设项目工程中，都会有负责人负责现场施工，从涉案工程开工之日起，天烨公司派驻的两名管理人员：卞保飞、张华统，(从各种单据的签字中可以看出)。由于涉案工程混凝土不合格需要返工，两名管理人员仍然需要在现场负责翻修加工工作，否则无法指挥工人完成现场工作。一审法院违反施工常识，只认可工人费用，对于负责人费用不予认可明显没有事实依据。五、一审法院综合确定因奎星公司提供不合格混凝土导致拉森钢板桩及围檩延期拆除天数应为62天，显失公平。事实是第一次回弹检测如果合格，就可以拆除拉森钢板桩及围檩，如果一审法院对于此事实不清楚，可以询问相关专家，而不是臆想化的

灌南县奎星建材有限公司与江苏天烨建设工程有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷

江苏省连云港市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）苏07民终132号上诉人（原审被告、反诉原告）：江苏天烨建设工程有限公司，住所地江苏省连云港市海州区海连东路12号。法定代表人：杨天旺，该公司董事长。委托诉讼代理人：杨荣，江苏云台山律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：灌南县奎星建材有限公司，住所地江苏省灌南县新安镇相庄村。法定代表人：宋成奎，该公司总经理。上诉人江苏天烨建设工程有……