建设工程合同纠纷 （2017）沪01民终12196号
裁判要旨
依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中,洪庙冶金公司、永丰街道办事处于2014年4月1日所签拆除工程承包合同书系当事人的真实意思表示，双方均应按约履行。洪庙冶金公司虽主张永丰街道办事处未告知其企业动迁协议是否签署、厂房拆除的具体工期，但永丰街道办事处对此予以否认，称洪庙冶金公司已实际进行了厂房拆除工程的具体施工，双方合同已实际履行。法院认为，其一，永丰街道办事处与案外人上海A有限公司的企业拆迁补偿协议早于2014年7月2日即已经签署，而洪庙冶金公司直至2016年9月22日才发函询问工期定于何时，此与常理不符；其二，永丰街道办事处向法庭提交了涉案厂房的现场照片，证明厂房拆除工程已经实际施工，且洪庙冶金公司的实际经办人张某、代洪庙冶金公司支付中标款的付款人陈某也于洪庙冶金公司发函前出具了承诺书，承诺限期将涉案厂区内的厂房、废品垃圾等清空完毕，洪庙冶金公司虽对此不予认可，但其并未提供充分的证据予以反驳，故法院对于永丰街道办事处的辩称意见予以采信。综上，洪庙冶金公司要求参照2015年以后的市场环境变更合同条款，缺乏事实和法律依
摘要
上海洪庙冶金建设有限公司诉上海市松江区人民政府永丰街道办事处建设工程合同纠纷一案二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2017）沪01民终12196号上诉人（原审原告）：上海洪庙冶金建设有限公司，住所地上海南上海经济小区D区68号。法定代表人：华旭初，董事长。委托诉讼代理人：孙元，上海管博律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：上海市松江区人民政府永丰街道办事处，住所地上海市松江区松汇西路1188号。负责人：肖刚，主任。委托诉讼代理人：戴国庆，上海市诚至信律师事务所律师。委……