承揽合同纠纷 （2019）陕01民终7576号

徐其军、孙远英挂靠秦天公司组织主持蓝田县汤峪河道综合治理1.4公里工程项目建设，超越秦天公司授权委托权限以其个人名义与代德刚、吴世东签订《中国，西安日月湾国际温泉旅游度假区工程施工合作协议书》，协商建设工程分包并指定代德刚、吴世东将工程履约保证金100万元汇入卓逸公司法定代表人韩彬杰个人银行账户，该合同及行为未有委托方秦天公司鉴章及其书面明确确认．依法应当认定为徐其军、孙远英之个人行为。因该工程项目审批手续不全未能实际实施致合同目的不能实现，故代德刚、吴世东诉请解除该《中国•西安日月湾国际温泉旅游度假区工程施工合作协议书》事实理由成立，依法予以支持。代德刚、吴世东要求徐其军、孙远英、韩彬杰退还100万元履约保证金，依法应予以支持，惟其请求支付自2017年9月21且起至起诉之日之逾期利息8万元，无有明确约定，依法不予支持。徐其军、孙远英、韩彬杰各自所持抗辩意见，依法不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十八条、第五十八条，《中华人民共和国民法通则》第九十二条之规定，判决：一、解除代德刚、吴世东与徐其军、孙远英所签订的《中国•西安日月湾国际温泉旅游度假区工程施工合作协议书》。

徐其军、孙远英挂靠秦天公司组织主持蓝田县汤峪河道综合治理1.4公里工程项目建设，超越秦天公司授权委托权限以其个人名义与代德刚、吴世东签订《中国，西安日月湾国际温泉旅游度假区工程施工合作协议书》，协商建设工程分包并指定代德刚、吴世东将工程履约保证金100万元汇入卓逸公司法定代表人韩彬杰个人银行账户，该合同及行为未有委托方秦天公司鉴章及其书面明确确认．依法应当认定为徐其军、孙远英之个人行为。因该工程项目审批手续不全未能实际实施致合同目的不能实现，故代德刚、吴世东诉请解除该《中国•西安日月湾国际温泉旅游度假区工程施工合作协议书》事实理由成立，依法予以支持。代德刚、吴世东要求徐其军、孙远英、韩彬杰退还

陕西省西安市中级人民法院陕西省西安市中级人民法院 民　事　判　决　书 (2019)陕01民终7576号 上诉人（原审被告）:韩彬杰，男性，汉族，1953年05月18日出生，住西安市雁塔区。委托诉讼代理人：韩誉，男，系陕西省老法律工作者协会法律工作者，住咸阳市秦都区。被上诉人（原审原告）:代德刚，男，汉族，1983年4月8日出生，住安康市汉阴县。委托诉讼代理人：苗长青，陕西缔伍律师事务所律师。被上诉……