承揽合同纠纷 （2019）内01民终4564号

该案系承揽合同法律关系，争议焦点一是双方对交工日期有无约定、邢应红是否逾期交付；二是邢应红是否应承担整改费用。针对第一个争议焦点，双方在《设备安装合同》中对设备安装工期并无约定，2017年9月29日，邢应红向蒙迪电梯公司出具两份《工程进度表》，庭审中，蒙迪电梯公司表示对于工程进度结束的标志为交付维保厂检，邢应红出示的进度表仅计划到“井道传感信息，开门机安装，轿顶接线”和“调试运行”在内容上不具完整性，应视为对履行期限约定不明的情况。根据《中华人民共和国合同法》第六十二条规定：“当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。”由于双方对履行期限约定不明，对于蒙迪电梯公司主张的逾期交工违约金，依法不予支持。针对第二个焦点，双方在《设备安装合同》中约定“由于乙方原因造成的设备安装质量达不到甲方要求及相关国标和规范，乙方应无偿整改和返工，并结合甲方《安装队伍管理制度》所规定相应条款进行处罚。”2017年底，邢应红承揽的电梯工程未通过厂检，整修后仍不符合要求，后蒙

该案系承揽合同法律关系，争议焦点一是双方对交工日期有无约定、邢应红是否逾期交付；二是邢应红是否应承担整改费用。针对第一个争议焦点，双方在《设备安装合同》中对设备安装工期并无约定，2017年9月29日，邢应红向蒙迪电梯公司出具两份《工程进度表》，庭审中，蒙迪电梯公司表示对于工程进度结束的标志为交付维保厂检，邢应红出示的进度表仅计划到“井道传感信息，开门机安装，轿顶接线”和“调试运行”在内容上不具完整性，应视为对履行期限约定不明的情况。根据《中华人民共和国合同法》第六十二条规定：“当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定（四）履行期限不明确的，债务人可以随

呼和浩特市中级人民法院民事判决书（2019）内01民终4564号上诉人（原审原告）：呼和浩特市蒙迪电梯销售安装有限责任公司，住所地内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区大北街兰德公寓10楼28号。法定代表人：宁丁，该公司总经理。委托诉讼代理人：郝永飞，男，该公司电梯安装部门助理，住内蒙古自治区清水河县。被上诉人（原审被告）：邢应红，男，住内蒙古自治区呼和浩特市。委托诉讼代理人：孙海霞，北京市京师（呼和浩特）……