买卖合同纠纷 （2020）浙11民终22号
裁判要旨
本案当事人之间虽然签订的是《销售合同》，实际合同性质并不是仅以交付标的物取得价款作为合同目的的买卖合同，而是以承揽人按照定作人特定的要求完成工作成果并交付的承揽合同，故将本案案由确定为承揽合同纠纷。 案涉工程前期出现的迟延施工、拖延打款等情形，双方虽对此产生争议，但不影响合同的后续履行，且双方当时并未向对方主张相应的违约责任，而是选择继续履行合同，故在此不做讨论。 根据合同约定，案涉工程进度达到80%左右时，张海林需付到80%的工程款，剩余尾款，在安装完毕、石材护理完成后支付。 本案施工量仅差镜面抛光未完成时，阳光石材厂表示工程进度已完成80%以上并向张海林进行催收，张海林已于2018年2月12日支付工程款到总价款的80%，故阳光石材厂应按约继续履行剩余工程量直至工程完工后才能向张海林主张支付后续工程款。 现阳光石材厂在张海林支付工程款至总价80%后，未及时完成剩余工程量，已构成违约，应承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失等违约责任。 阳光石材厂以张海林拒绝对后续增加的材料费用单据签字为由，系张海林构成违约在先，故其拒绝继续履行合同义务，并向张海林主张逾期付款利息，因阳光石材厂该项主张
摘要
龙泉市阳光石材工艺厂、张海林买卖合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
浙江省丽水市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙11民终22号 上诉人（原审原告、反诉被告）：龙泉市阳光石材工艺厂，住所地龙泉市剑池街道东岭村坑岭底隧道口。 经营者：徐峻岚。 委托诉讼代理人：张小青，浙江金铿律师事务所律师。 上诉人（原审被告、反诉原告）：张海林，男，1971年1月2日出生，汉族，住龙泉市。 委托诉讼代理人：项晓韬，龙泉市剑川法律服务所法律工作者。 上诉人龙泉……