劳务合同纠纷 （2019）鲁0305民初4524号
裁判要旨
本案争议的焦点问题：（一）关于合同的效力及原告施工工程量的建筑面积。 原告与被告山东朱台建工有限公司签订的劳务分包合同合法有效，被告刘伟作为被告山东朱台建工有限公司的负责人与原告签订的补充协议也具有法律效力，被告虽辩称补充协议是在原告的要挟下签订，但并未提供相应的证据予以证实，故对该抗辩主张，本院不予支持。 双方在合同中约定的工程结构与规模为框架结构，该工程已经竣工，并通过了相关质监部门的验收，被告虽辩称原告工程尚未完工，但其提供的公证书中均是原告方单方陈述，并不能充分证实其主张，本院不予支持。 对于鉴定报告中机房层的建筑面积202.57平方米，合同第七条第三款虽约定：“基础及屋面部分不再另行计取”，但并未明确是否包括机房层面积，且双方在合同中约定的建筑面积约为35000平方米，与鉴定的建筑面积基本吻合，故，本院依法认定涉案工程的建筑面积为34290.13平方米。 （二）关于依法应当增加或扣减的款项。 对原告主张的因工期延误增加使用的架杆租赁费283793.28元，因双方在合同中并未约定，且被告不予认可，原告提供的证据也不能充分证实其主张，故本院不予支持，原告可在证据充分后另行主张。
摘要
孙庆刚与山东朱台建工有限公司、刘伟劳务合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省淄博市临淄区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0305民初4524号原告：孙庆刚，男，1967年10月19日生，汉族，居民，现住淄博市临淄区。 委托诉讼代理人：熊志文，山东稷下律师事务所律师。 被告：山东朱台建工有限公司，住所地：淄博市临淄区辛店南二路51号。 法定代表人：刘兆杰，董事长委托诉讼代理人：贾清波，山东春辉律师事务所律师。 被告：刘伟，男，1977年1月9日生，汉族，居民，……