建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁06民终5440号
裁判要旨
合同约定质量保修期自工程竣工验收合格签字生效之日起计算。综合南山公司提供的工程竣工验收证明书及工程现场签证单可以证明涉案工程是经过整改通过验收，故应以工程竣工验收证明书载明的2013年9月3日为工程竣工日期。根据合同约定，养护期至2015年9月2日届满。关于养护期内死亡的苗木数量。南山公司提供了2015年9月9日至2015年9月18日期间形成的工程现场签证单，主张对比2013年形成的工程现场签证单可以确定养护期内死亡苗木的数量。绿苑公司认可该组证据的真实性，但主张2015年的签证单并未表明是养护期结束后的验收签证，养护期应当在2014年6月份结束，且签证单反映的内容与施工现场严重不符，不能作为养护期结束验收的签证。为了证明2015年现场签证与现场不符，绿苑公司申请证人徐某、杨某出庭作证。两名证人均称2014年受绿苑公司雇佣从事涉案工程的养护工作，2014年7月份左右，南山集团将20余颗银杏及竹子挖走，之后养护工人用挖机把树栽种在垃圾场。南山公司对证人证言提出异议，认为证人的身份无法确认，且即使是绿苑公司的工作人员也与绿苑公司存在利害关系。证人杨某的陈述不合理。绿苑公司对证人的证言无异议
摘要
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司、烟台南山置业发展有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)鲁06民终5440号上诉人（原审被告）：江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司，住所地江苏省沭阳县新河镇河滨路西侧。法定代表人：吕兆才，董事长。委托诉讼代理人：赵家友，北京市盈科（南京）律师事务所执业律师。被上诉人（原审原告）：烟台南山置业发展有限公司，住所地烟台市莱山区港城东大街国际博览中心5号门2楼。法定代表人：韩延卫，总经理。委托诉讼代理人：胡……