建设工程施工合同纠纷 （2018）黔01民初137号
裁判要旨
本案争议的焦点为：1、原、被告双方签订的土方工程内部施工合同是否有效，原告要求解除合同的主张是否应予支持；2、原告主张的保证金是否应予退还；3、原告主张的停工损失及违约金是否应予支持；4、上述保证金等费用应由谁承担支付责任。关于焦点一，二被告提出土方工程内部施工合同上中城建成都分公司的公章虚假，系项目部临时聘用人员刘敏私刻，经本院将合同上的公章印模和中城建成都分公司委托代理手续上的公章印模进行比对，发现两枚公章印模不论是圆形外圈还是公司名称都不吻合，可以确认土方工程内部承包合同上的公章并非中城建成都分公司的真实印章。虽然上述合同上印章不是中城建成都分公司的真实印章，但合同签订后，原告按合同约定向中城建成都分公司分两次支付保证金1500000元，中城建成都分公司不仅表示收到该款，庭审中也认可原告实际施工人的身份，故可以视为中城建成都分公司用行为表示追认项目部临时聘用人员刘敏签订的上述合同，二被告申请对上述合同上公章进行鉴定已无必要，对该申请本院不予准许。虽然上述合同系原告与中城建成都分公司签订，但涉案工程未取得土地使用权证、工程规划许可证，工程用地规划许可证及工程施工许可证，属于未办理建
摘要
江西省广丰建筑劳务输出公司与中城建第十六工程有限公司、中城建第十六工程有限公司成都分公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）黔01民初137号原告：江西省广丰建筑劳务输出公司，住所地江西省上饶市广丰区永丰街道裕丰大道171号。法定代表人：俞琼林，该公司总经理。委托诉讼代理人：萧云阳，贵州宇泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：李春莲，贵州宇泰律师事务所实习律师。被告：中城建第十六工程有限公司，住所地四川省成都市锦江区工业园区锦盛路138号2楼附32号。法定代表人：程斌彬……