建设工程施工合同纠纷 （2018）晋08民终1141号
裁判要旨
原审判决认定事实不清，程序不当，应予发回重审。1、安阳市永恒建筑安装公司向一审法院起诉的请求第3项,要求判令被告张玉堂对上述款项承担连带保证责任，并未要求张新发承担连带保证责任，且张新发书写的保证书在庭审时未经当事人质证，一审判决张新发承担连带保证责任，明显不当；2、根据双方签订的《建筑施工合同》及《建筑施工合同补充协议》，涉案工程承包方式为包工包料，工程所用材料由承包人自行采购，工程款支付方式为根据工程进度按比例支付，曲国元的驻工地代表张玉堂在工程结算单上签注“请双方协商按原合同处理”，一审中曲国元与张玉堂称原告所干的活属实，对该工程结算表的真实性无异议，也未对结算表中具体项目或数额提出异议，仅认为双方未协商和结算，不能作为定案依据，一审即以原告要求支付工程款的理据不足为由驳回诉讼请求不当；3、关于因停工、窝工造成的损失，从一审查明的事实可以看出，涉案工程施工过程中因曲国元的原因致使工程多次停工，曲国元的驻工地代表张玉堂在相关损失报告单上多次签注意见，且双方在合同中对停工、窝工损失也进行了约定，一审以合同未约定，未鉴定为由驳回诉讼请求不当。重审时应对上述问题进行核实，并结合本案施工的
摘要
安阳市永恒建筑安装有限责任公司与曲国元、张新发等建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山西省运城市中级人民法院民 事 裁 定 书（2018）晋08民终1141号上诉人（原审原告）：安阳市永恒建筑安装有限责任公司，住所地：安阳市北关区永安东街北侧一号办公楼5层。法定代表人：杜海军，总经理。委托诉讼代理人：王军杰，山西旭辰律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄学芬，山西旭辰律师事务所律师。上诉人（原审被告）：曲国元，男，1970年4月5日出生，汉族，山西省运城市盐湖区大渠办事处寺北村*组居……