定作合同纠纷 （2021）川01民终3500号

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。根据《中华人民共和国合同法》第二百六十八条的规定，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。本案中，双方签订的《球罐压制安装工程承包及设备买卖合同》及《技术协议》是双方的真实意思表示，合法、有效，应受到法律保护。该合同明确约定了制作合同标的物的工期时间是预付款到位时开始计算，而合同约定的预付款应是合同总价的30%即102万元；此外，合同约定了定作人定作标的物的目的是归第三方使用，显然承揽人应根据定作人的具体要求及支付预付款情况进行制作。在定作人支付10%预付款后，因第三方通知暂缓供货，定作人在两周内通知承揽人暂缓制作，符合合同约定，承揽人未提供证据证明要求定作人继续履行合同。故四川空分公司要求解除合同符合法律规定，一审法院依法予以支持。 关于是否给山东宏扬公司造成损失问题。山东宏扬公司抗辩和反诉主张四川空分公司在通知其暂缓制作案涉产品时，合同约定的产品已制作完毕，如果解除合同，四川空分公司应赔偿相应的损失。首先，根据合同约定，山东宏扬公司应在收到30%预付款后开始计算工期，且工期为150天。

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。根据《中华人民共和国合同法》第二百六十八条的规定，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。本案中，双方签订的《球罐压制安装工程承包及设备买卖合同》及《技术协议》是双方的真实意思表示，合法、有效，应受到法律保护。该合同明确约定了制作合同标的物的工期时间是预付款到位时开始计算，而合同约定的预付款应是合同总价的30%即102万元；此外，合同约定了定作人定作标的物的目的是归第三方使用，显然承揽人应根据定作人的具体要求及支付预付款情况进行制作。在定作人支付10%预付款后，因第三方通知暂缓供货，定作人在两周内

四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川01民终3500号 上诉人（原审被告、反诉原告）：山东宏扬石化工程有限公司，住所地：山东省临沂市费县经济开发区纵二路西侧（岩滨路东侧）。 法定代表人：杨培国，董事长。 委托诉讼代理人：杨培国，北京善士律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：四川空分设备（集团）有限责任公司，住所地：四川省简阳市建设中路239号。 法定代表人：计晓……