装饰装修合同纠纷 （2019）豫15民终4514号

原被告签订的《住宅装饰装修工程整装施工合同》合法有效，双方应遵守履行。本案工程工期延误213天，扣除法定节假日，原告主张180天的逾期违约金3.6万元，理由成立，法院予以支持。被告称工程项目有增加，原告称工程项目有增加有减少，增加的工程量小于减少的工程量，鉴于原被告未重新约定工期，应当按原合同约定工期90天执行，被告称其未违约的意见，证据不足，法院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条的规定，判决：被告信阳亿佰伴装饰工程有限公司于本判决生效之日起五日内支付原告郭国义逾期违约金3.6万元。案件受理费减半收取计350元，由被告负担。二审期间被上诉人郭国义向本院提交上诉人亿佰伴公司宣传广告一张，意证明上诉人向外宣传的就是三个月住新房，故双方合同约定的应是全房装修工期90天，而非亿佰伴公司所说的仅水电改造。对此，亿佰伴公司对宣传广告的真实性无异议，但装修时间不能一概而论，本案所涉房屋装修面积大，过程有设计变更，装修时间应综合考虑。二审查明的主要事实与一审法院认定事实基本一致。本院认为，根据我国《民事诉讼法》及相关司法解释的规定，当事人对自己提出的主张应当及时提供证据

原被告签订的《住宅装饰装修工程整装施工合同》合法有效，双方应遵守履行。本案工程工期延误213天，扣除法定节假日，原告主张180天的逾期违约金3.6万元，理由成立，法院予以支持。被告称工程项目有增加，原告称工程项目有增加有减少，增加的工程量小于减少的工程量，鉴于原被告未重新约定工期，应当按原合同约定工期90天执行，被告称其未违约的意见，证据不足，法院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条的规定，判决：被告信阳亿佰伴装饰工程有限公司于本判决生效之日起五日内支付原告郭国义逾期违约金3.6万元。案件受理费减半收取计350元，由被告负担。二审期间被上诉人郭国义向本院提交上诉人

河南省信阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫15民终4514号上诉人（原审被告）：信阳亿佰伴装饰工程有限公司。住所地信阳市羊山新区新二十大街建业壹号城邦小区10号楼101号。法定代表人：田梓，经理。委托诉讼代理人：张轶超，河南倚天律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：郭国义，男，汉族,1964年2月21日生，住信阳市羊山新区。委托诉讼代理人：王守伦，河南冠南律师事务所律师。上诉人信阳亿……