建设工程施工合同纠纷 （2018）琼02民终205号
裁判要旨
2015年10月24日，三亚市公安局、江西一建签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方当事人均有约束力，均应按照约定全面履行自己的义务，并根据合同的性质、目的和交易习惯履行协助等附随义务。本案的争议焦点为：第一、江西一建逾期未完工是否应当承担违约责任。江西一建对逾期完工的事实予以确认，但是其抗辩称延误工期的原因是三亚市公安局迟延支付工程款造成的，并提出三亚市公安局尚未支付其开挖基坑、回填基坑、拆除活动板房等设备设施的工程款2,678,053.93元以及2015年9月的高压电缆沟改造款111,179.62元，导致工人消极怠工，从而造成工程逾期完工。对该抗辩理由不予认可。首先，江西一建开挖基坑、回填基坑、拆除活动板房等设备设施的工程基于双方2013年签订的《三亚市公安局崖城公安分局业务综合楼工程建设工程施工合同》履行，该合同已经解除，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”，江西一建应当另
摘要
江西建工第一建筑有限责任公司与三亚市公安局建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
海南省三亚市中级人民法院民事判决书（2018）琼02民终205号上诉人（原审被告）：江西建工第一建筑有限责任公司，住所地江西省南昌市青云谱区何坊西路333号。法定代表人：唐勇，该公司总经理。委托诉讼代理人：王婷，海南威盾律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：三亚市公安局，住所地三亚市吉阳区迎宾路362号。法定代表人：张兆腾，该局局长。委托诉讼代理人：王龙奎，海南嘉天律师事务所律师。委托诉讼代理人：……