建设工程施工合同纠纷 （2019）内0204民初2372号
裁判要旨
原、被告双方于2015年8月18日签订的《“温州大厦”合作建设协议书》名为合作建设，实则为建设工程施工合同。 该合同不违反法律强制性规定，系双方当事人的真实意思表示，本院予以确认。 合同签订后，原、被告履行了部分合同义务，工程由合同签订初期的五层楼建设至停工前的十三层楼。 双方提交合同中，项目建设周期约定了项目至2016年10月30日止。 涉案工程从2016年11月停工，至今已近3年，双方均存在违约行为。 故原告主张解除双方签订的《“温州大厦”合作建设协议书》的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。 原告现有证据不能证明因被告违约给原告造成2500万元损失的事实，故原告该项诉讼请求，依据不足，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第（四）项、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、解除原告包头温商房地产开发有限公司与被告四川省华昌建筑工程有限公司签订的《“温州大厦”合作建设协议书》；二、驳回原告包头温商房地产开发有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费166800元，一审适用简易程序减半收取83400元，原告包
摘要
包头温商房地产开发有限公司与四川省华昌建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
包头市青山区人民法院民事判决书（2019）内0204民初2372号原告:包头温商房地产开发有限公司，住所地：内蒙古自治区包头市青山区。 法定代表人:马利方，该公司董事长。 委托诉讼代理人:赵居华，内蒙古瑞安律师事务所律师。 委托诉讼代理人:刘振萍，内蒙古瑞安律师事务所律师。 被告:四川省华昌建筑工程有限公司，住所地：四川省仪陇县新政镇望云路。 法定代表人:曹建国，该公司董事长。 委托诉讼代理人:许……