承揽合同纠纷 （2019）豫07民终4811号

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。段毅与张浩《家装施工基础装修合同书》，系双方真实意思表示，该合同自签订时即产生法律效力。段毅已按照合同约定支付了前期工程款，履行了合同义务。张浩、姬艳芳未在合同约定期限内完成装修工程，违反了合同约定，应当承担违约责任。关于段毅要求解除合同的诉讼请求，因双方约定了施工期限即2018年10月27日至2019年1月10日，合同到期日双方权利义务即告终止。关于前期装修款是否还有剩余的问题，张浩、姬艳芳认为因段毅在施工中对部分装修项目更改（主要是瓷砖），导致实际装修支出超出预算，装修款不存在剩余，甚至还存在不足，但张浩、姬艳芳并未提供证据，故其答辩意见不予采信。且段毅更换瓷砖，张浩、姬艳芳已要求段毅另支付6000元作为更换后的差价，其余张浩、姬艳芳所称增加的支出，没有证据支持，不予采信。另，张浩、姬艳芳称应扣除段毅之前装修房子的尾款约4000元，因未提供证据，段毅也不认可，故其意见不予采信。张浩、姬艳芳施工完成部分的价格（预算）为43830．7元。段毅支付给张浩、姬艳芳的装修款为50000

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。段毅与张浩《家装施工基础装修合同书》，系双方真实意思表示，该合同自签订时即产生法律效力。段毅已按照合同约定支付了前期工程款，履行了合同义务。张浩、姬艳芳未在合同约定期限内完成装修工程，违反了合同约定，应当承担违约责任。关于段毅要求解除合同的诉讼请求，因双方约定了施工期限即2018年10月27日至2019年1月10日，合同到期日双方权利义务即告终止。关于前期装修款是否还有剩余的问题，张浩、姬艳芳认为因段毅在施工中对部分装修项目更改（主要是瓷砖），导致实际装修支出超出预算，装修款不存在剩余，

河南省新乡市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫07民终4811号上诉人(原审被告)：张浩，男，1997年5月15日出生，汉族，住河南省新乡县。被上诉人(原审原告)：段毅，男，1983年9月17日出生，汉族，住河南省新乡县。原审被告：姬艳芳，女，1974年3月19日出生，汉族，住河南省新乡县。上诉人张浩因与被上诉人段毅、原审被告姬艳芳承揽合同纠纷一案，不服河南省新乡县人民法院（2019）豫……