建设工程施工合同纠纷 (2019)湘0421民初48号
裁判要旨
收条系书证,出具人应出庭作证,并接受双方当事人的质证,否则不具有证据效力,故对证据3不予采信;证据4系证人出庭作证,本院认为,陈某1证实的工程进度、停工原因等证词能与证人陈某2相互吻合,故本院对证据4中陈某1的证言予以采信;陈某4证实被告陈红卫向其交纳了定制楼梯押金20000元,但证人未在庭审笔录上签名加以证实,故本院不予采信。 根据本院采信的证据,结合当事人的庭审陈述,本院确认以下案件事实:2015年11月26日,原告陈远景、陈讨生、陈应龙及陈尚将陈氏宗祠重建工程以包工包料方式发包给被告陈红卫、廖仲生,工程价款按实际建筑面积888元/㎡,双方就工程竣工时间、工程质量用料要求、工程量计算方法、付款方式等有关事项进行了约定,双方并签订了《合同书》。 2015年12月16日,工程动工兴建,工程至今尚未竣工。 2017年7月29日,原告陈讨生、陈应龙与被告陈红卫签订工程室内外装修补充协议,陈某2作为工程劳务方在补充协议上签名,其协议是解决装修材料款及工资问题。 尔后,原告按补充协议履行了义务,原告支付了人工工资及部分材料款。 2019年1月3日,原告以被告承建的工程尚未完工,给其造成经济损失
摘要
陈远景、陈讨生等与陈红卫等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
湖南省衡阳县人民法院民 事 判 决 书(2019)湘0421民初48号原告:陈远景,男,1963年1月13日出生,汉族,衡阳县人,住衡阳县。 原告:陈讨生,男,1949年6月25日出生,汉族,衡阳县人,住衡阳县。 原告:陈应龙,男,1954年7月27日出生,汉族,衡阳县人,住衡阳县。 上列三原告委托诉讼代理人:邹文科,广东法丞律师事务所律师。 被告:陈红卫,男,1966年11月11日出生,汉族,衡……