承揽合同纠纷 （2015）浙金商终字第1384号

原、被告双方存在承揽合同关系，被告尚欠原告承揽工程款人民币117.6462万元，同时原告（反诉被告）应承担工期延期违约金18.9223万元的事实清楚，予以确认。由于在该承揽合同中，双方均存在违约行为，导致工程未进行决算，因此应当各自承担违约责任，同时对于双方的利息损失，酌情认定从本工程量鉴定作出之日起开始计算。鉴定费用酌定由原、被告各半承担。原、被告各自诉请中的合理部分，依法予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第二百五十一条之规定，判决：一、被告（反诉原告）浙ＸＸ统肉制品股份有限公司于判决生效后十日内支付原告(反诉被告)江苏建兴建工集团有限公司承揽报酬款人民币117.6462万元并赔偿利息损失（从2015年3月23日起按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算至实际履行之日止）。二、原告(反诉被告)江苏建兴建工集团有限公司于判决生效后十日内支付被告（反诉原告）浙ＸＸ统肉制品股份有限公司工期延期违约金18.9223万元并赔偿利息损失（从2015年3月23日起按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算至实际履行之日止）。三、工程量和逾期责任鉴定费用共计54000

原、被告双方存在承揽合同关系，被告尚欠原告承揽工程款人民币117.6462万元，同时原告（反诉被告）应承担工期延期违约金18.9223万元的事实清楚，予以确认。由于在该承揽合同中，双方均存在违约行为，导致工程未进行决算，因此应当各自承担违约责任，同时对于双方的利息损失，酌情认定从本工程量鉴定作出之日起开始计算。鉴定费用酌定由原、被告各半承担。原、被告各自诉请中的合理部分，依法予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第二百五十一条之规定，判决：一、被告（反诉原告）浙ＸＸ统肉制品股份有限公司于判决生效后十日内支付原告(反诉被告)江苏建兴建工集团有限公司承揽报酬款人民币1

浙江省金华市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）浙金商终字第1384号上诉人（原审被告、反诉原告）：浙ＸＸ统肉制品股份有限公司。法定代表人：朱俭军。委托代理人：胡彬，委托代理人：孙宾泽。被上诉人（原审原告、反诉被告）：江苏建兴建工集团有限公司。法定代表人：ＸＸ强。委托代理人：朱坚俊。上诉人浙ＸＸ统肉制品股份有限公司为与被上诉人江苏建兴建工集团有限公司承揽合同纠纷一案，不服浙江省义乌市人民法院……