建设工程施工合同纠纷 （2017）冀1022民初889号

原告依据与被告签订的《河北省建设工程施工合同》，对被告开发建设的固安县方正悦城住宅小区5#、10#、15#楼工程项目进行施工，该工程项目已于2014年5月12日竣工验收合格，双方已于2014年6月10日签订“方正悦城5#、10#、15#楼工程结算审核报告”，对该工程项目进行结算。 除被告已付原告工程款外，剩余未付工程款1854060.35元，按双方合同约定属工程质保金，应在质保期满即工程竣工验收合格满2年后的28天内一次性付清，因此，被告应在2016年6月9日前将剩余工程款1854060.35元支付原告，被告未支付上述剩余工程款，属被告违约，应承担违约责任，被告应继续履行义务支付剩余工程款，并自2016年6月10日起至实际支付剩余工程款之日止，按中国人民银行1-5年期同期贷款年利率5%计算，支付逾期给付剩余工程款的利息损失。 原告的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。 被告辩解双方关于质保期约定条款无效；原告所承建的建设工程，在质保期间出现大范围墙皮脱落、墙体渗水发霉等严重质量问题；因原告延期完工，应赔偿我公司违约金1523814.31元，应在质保金中扣除；因原告延期交工，导致我公司向

华北建设集团有限公司与廊坊春辉房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

河北省固安县人民法院 民 事 判 决 书 （2017）冀1022民初889号 原告：华北建设集团有限公司，住所地：保定市新市区天威西路西三环1566号。 统一社会信用代码：911306001081624234。 法定代表人：王旭，总经理。 委托诉讼代理人：靳曲，河北敬民律师事务所律师。 被告：廊坊春辉房地产开发有限公司，住所地：固安县新中西街福缘小区11号楼。 统一社会信用代码：911310……