装饰装修合同纠纷 （2019）鄂01民终1495号

博扬星空公司与优家名鼎公司签订的《装修装饰工程施工合同》是双方当事人真实意思表示，合同内容不违反法律禁止性规定，应为有效。博扬星空公司按约支付了相应装修进度款，而优家名鼎公司等在本案审理期间并未提交证据证明该公司或嘉庭雅居公司已履行了相应合同义务，完成了水电等隐蔽工程并经阶段验收，且不能证明博扬星空公司系违约方，故优家名鼎公司未依约完成相关工程施工是形成本案纠纷的主要原因，应承担相应违约责任。博扬星空公司主张解除《装修装饰工程施工合同》，并主张优家名鼎公司应支付违约金36,000元，赔偿损失20,000元。优家名鼎公司未履行相应合同义务，系以自己的行为表明不履行主要债务，且合同所载工期届满后，涉案工程已由博扬星空公司委托他人在诉前装修完毕，该合同无继续履行的可能，《装修装饰工程施工合同》应予解除，故对博扬星空公司的此项主张，予以支持。《装修装饰工程施工合同》约定“因一方原因，合同无法履行或继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失（违约金按合同金额的20%支付）”，该约定系

博扬星空公司与优家名鼎公司签订的《装修装饰工程施工合同》是双方当事人真实意思表示，合同内容不违反法律禁止性规定，应为有效。博扬星空公司按约支付了相应装修进度款，而优家名鼎公司等在本案审理期间并未提交证据证明该公司或嘉庭雅居公司已履行了相应合同义务，完成了水电等隐蔽工程并经阶段验收，且不能证明博扬星空公司系违约方，故优家名鼎公司未依约完成相关工程施工是形成本案纠纷的主要原因，应承担相应违约责任。博扬星空公司主张解除《装修装饰工程施工合同》，并主张优家名鼎公司应支付违约金36,000元，赔偿损失20,000元。优家名鼎公司未履行相应合同义务，系以自己的行为表明不履行主要债务，且合同所载工期届满后，

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂01民终1495号上诉人（原审被告）：武汉优家名鼎装饰工程有限公司，住所地湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道**关南福星医药园******。法定代表人：江文忠，该公司总经理。被上诉人（原审原告）：博扬星空文化传媒（北京）有限公司，住，住所地北京市东城区南竹轩胡同**楼**10/div>法定代表人：刘爱军，该公司总经理。委托诉讼代理人：余建军……