建设工程施工合同纠纷 （2018）豫02民终1628号
裁判要旨
本案的争议焦点是1、第三人刘小波是否违约？应否支付违约金188633.4元；2、天伦公司是否多付工程款，如多付工程款，工程款金额是多少；3、天伦公司要求天龙公司支付相关利息有无事实及法律依据。1、对于第三人刘小波是否违约，一审法院认为，天伦公司、天龙公司签订的建设工程施工合同合法有效，双方均应按合同履行。第三人刘小波与天龙公司系内部承包关系，刘小波是具体施工人，其施工行为对外代表天龙公司。依据天伦公司提交的证据，天龙公司及第三人刘小波的确存在逾期竣工的违约行为，至2001年12月28日开封中院勘验时，仍有部分工程未完工，故天伦公司要求逾期天数计算至第一次起诉之日（1998年5月12日）应予支持，B型楼应从1996年1月1日计算至1998年5月12日，为862天，违约金应为653952×0.0002×862=112741.32元，D型楼应从1995年12月16日计算至1998年5月12日，为878天，违约金应为387600×0.0002×878=68062.56元。共计违约金180803.88元，对于天伦公司诉讼请求中的超出部分，一审不予支持。因第三人刘小波是实际施工人，且工程款实际由第
摘要
开封天伦置业发展有限公司、刘小波建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省开封市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫02民终1628号上诉人（一审原告）:开封天伦置业发展有限公司。住所地：开封市鼓楼区新西门街*号。法定代表人：梁天伦，公司总经理。上诉人（原审第三人）:刘小波，曾用名刘瑞民，男，汉族，1965年4月21日生，住开封市金明区。委托诉讼代理人：王东艳，河南汴睿律师事务所律师。代理权限为特别授权。被上诉人（一审被告）:河南省天龙建安股份有限公司（原……