建设工程施工合同纠纷 (2020)黔0422民初186号
裁判要旨
原告安顺业盛钢结构有限公司与被告贵州普盛纸业有限公司于2018年1月18日签订《钢结构工程合同》,约定为被告完成被告的废纸车间主体框架钢结构工程施工,原告于同年3月19日在被告处张贴工程验收通知单,要求被告在3日内对废纸车间主体框架钢结构工程组织验收,逾期不验收视为验收合格,虽原告未提交工程验收通知单已送达被告以及被告已按通知单要求组织验收的证据,但因双方签订的《钢结构工程合同》已对工程施工中,原告按工程进度分阶段通知被告,被告在接通知七个工作日之内组织验收,验收合格的,双方签字确认,验收不符合要求的,原告整改,被告在接通知七个工作日之内不组织验收的,视为验收合格予以约定,该合同系双方真实意思表示,未违反法律与法规的强制性规定,属合法有效合同,对双方均具有约束力,原告在被告处张贴工程验收通知单,被告理应知道该事实,视为原告已履行合同约定的工程验收的通知义务,被告未组织验收,已违反合同义务,案涉工程因被告不组织验收而视为合格,结合被告于2018年5月10日向原告支付工程款80000元的事实,说明被告已认可原告已为被告完成价值180000元的废纸车间厂房主体框架钢结构工程的修建,被告未支付
摘要
安顺业盛钢结构有限公司与贵州普盛纸业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
贵州省普定县人民法院民 事 判 决 书(2020)黔0422民初186号原告:安顺业盛钢结构有限公司,住所地:贵州省安顺市西秀区二环路大水沟钢材市场。 统一社会信用代码:91520402MA6DYFX14F。 法定代表人:唐书玉。 委托代理人:汪敏、彭佳佳,系贵州联通(关岭)律师事务所律师。 代理权限:特别授权代理。 被告:贵州普盛纸业有限公司,地址:贵州省安顺市普定县马官镇太平村(普定循环经济工……