承揽合同纠纷 （2021）新42民终913号

原告与被告签订的《钢木套装门制作、安装合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、法规规定，系有效合同，合同双方均应履行相应的合同义务。对于被告是否延期完工的问题，原、被告在合同中约定，供货期按甲方指定的时间内送达指定的地点（甲方提前7天告知乙方），2016年10月20日前钢木门制作完成、供货，项目负责人电话通知安装时间起，每批次15天内安装完成。但实际合同履行过程中，双方认可开工时间为2017年3月，完工时间为2017年7月底。原告仅依据被告法定代表人书写的四份保证书要求被告承担延期完工的违约金530124元，并且未向法庭提供通知被告供货的准确时间和项目负责人电话通知安装时间，该院认为被告延期完工的证据不足。故对原告主张被告承担延期完工违约金的诉讼请求，该院不予支持。对于被告安装套装钢木门是否存在质量的问题。庭审中，被告对原告提供的由新疆中远工程检测有限公司所作出的鉴定意见书，以及石河子市公证处对沙湾县高中城所使用的钢木门的现状进行证据保全公证书均不认可，其理由为仅有原告方在场，而被告未参与，证据保全及鉴定时间均在被告交工验收合格，使用近两年之后。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第

原告与被告签订的《钢木套装门制作、安装合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、法规规定，系有效合同，合同双方均应履行相应的合同义务。对于被告是否延期完工的问题，原、被告在合同中约定，供货期按甲方指定的时间内送达指定的地点（甲方提前7天告知乙方），2016年10月20日前钢木门制作完成、供货，项目负责人电话通知安装时间起，每批次15天内安装完成。但实际合同履行过程中，双方认可开工时间为2017年3月，完工时间为2017年7月底。原告仅依据被告法定代表人书写的四份保证书要求被告承担延期完工的违约金530124元，并且未向法庭提供通知被告供货的准确时间和项目负责人电话通知安装时间，该院认为被告

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新42民终913号 上诉人（原审被告）：乌鲁木齐金耐名仕木业有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道八道湾村工业园****。 法定代表人：黄永涛，该公司总经理。 委托诉讼代理人：沈卫江，新疆小白杨律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：新疆西部银泰建设工程有限责任公司，住所，住所地新疆维吾尔……