装饰装修合同纠纷 （2018）豫民再1558号
裁判要旨
华融房地产公司与天地装饰公司签订的施工合同系双方当事人的真实意思表示，对双方当事人均具有约束力。 合同约定的工期届满时间为2009年10月30日，但天地装饰公司超过合同约定的工期一直未能完成约定的工程，天地装饰公司应当按照合同约定承担逾期未完工的违约责任。 华融房地产公司主张的违约金并未超出合同约定，予以支持。 天地装饰公司辩称由于华融房地产公司付款的进度制约了工程的进度，但并未提交证据，故对该辩称不予采信。 对于华融房地产公司要求的交付施工技术资料的请求，由于约定的工程被告未完工，双方未办理结算。 华融房地产公司未能证实天地装饰公司持有施工技术资料的种类和数量，其请求交付这些资料，无法实际履行，不予支持。 对于华融房地产公司要求天地装饰公司支付工程款发票的请求，应按照认定的工程款2131821.60元，由天地装饰公司向华融房地产公司支付发票。
摘要
闻天地装饰科技有限公司（原称河南天地装饰工程有限公司）、河南华融房地产开发有限公司装饰装修合同纠纷再审民事判决书
正文（节选）
河南省高级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫民再1558号再审申请人(一审被告、二审上诉人)：闻天地装饰科技有限公司（原称河南天地装饰工程有限公司）。 住所地：郑州市金水区经二路2号院4号楼22层2201号。 法定代表人：师帅，该公司经理。 委托诉讼代理人：于贵宝，该公司员工。 委托诉讼代理人：张文辉，河南元慧律师事务所律师。 被申请人(一审原告、二审被上诉人)：河南华融房地产开发有限公司。……