建设工程合同纠纷 （2018）豫17民终1682号
裁判要旨
原告驻马店市汇龙置业有限公司与被告河南金华建筑工程有限公司于2013年11月2日签订的建设工程施工合同是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，应当认定合法有效。该合同对双方均具有约束力，双方应当按照合同约定全面履行自己的义务。关于原告驻马店市汇龙置业有限公司请求被告河南金华建筑工程有限公司支付逾期竣工违约金291.5万元,被告辩称确有逾期竣工情形，但系因原告未按照合同约定工程进度支付工程款导致中间停工造成的，不应支付违约金。经查，原、被告所签合同中虽明确约定工程进度款支付情况，但已生效的（2016）豫1723民初1488号民事判决已认定无法认定该工程准确进度，且此次庭审中原告亦未提供证据证实其按照合同约定依工程进度向被告支付相应的工程款，故无法证实被告逾期竣工原因，故原告的该项请求本院不予支持。关于原告驻马店市汇龙置业有限公司请求被告河南金华建筑工程有限公司支付施工过程中项目经理李涛不在现场的违约金132万元，被告辩称合同虽然约定项目经理为李涛，但在合同签订后即更换为黄红，属被告擅自更换了项目经理的情况，依据合同约定，应处罚20000元。经查，原、被告所签合同中对该工程项目经理人
摘要
驻马店市汇龙置业有限公司、河南金华建筑工程有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
河南省驻马店市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫17民终1682号上诉人(原审原告)：驻马店市汇龙置业有限公司，地址：古槐大道中段东侧66号。法定代表人：樊秀云，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：史琳娜，河南崇迪律师事务所律师。上诉人(原审被告)：河南金华建筑工程有限公司，地址：林州市盛唐大道东段。法定代表人：李广周，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：吴彦东，河南同立律师事务……