建设工程施工合同纠纷 （2018）浙07民终5114号
裁判要旨
杭州科瑞公司与沈阳远大上海分公司签订的《义乌银行电动遮阳帘合同》合法有效，双方应全面履行各自的合同义务。涉案工程已经竣工验收合格。沈阳远大上海分公司认可杭州科瑞公司实际施工的面积为6797.5平方米，故涉案工程款为4758250元。沈阳远大上海分公司应当依照合同约定及时支付工程款。根据合同约定，沈阳远大上海分公司应支付到本批次金额的70%（含预付款）作为进度款，应理解为当批次应付金额为当批次进场的幕帘款加上预付款总和的70%，但双方还约定付款还应该满足杭州科瑞公司已提供的应付进度款等额的增值税发票，而两个批次的幕帘进场时，杭州科瑞公司均还未开具发票，故此时沈阳远大上海分公司无需支付工程款。待到沈阳远大上海分公司于2016年4月7日收到（以开具发票的第二天作为收到日期）金额2514750元的发票，按上述约定的方式计算进度款为4758250元×70%=3330775元，沈阳远大上海分公司应在2016年4月15日前支付进度款2514750元-1102150元=1412600元，逾期未付的应支付违约金。杭州科瑞公司主张的违约金计算标准，沈阳远大上海分公司提出过高应予以调整，酌情调整
摘要
沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司、杭州科瑞智能建筑系统工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省金华市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙07民终5114号 上诉人（原审被告）：沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司，住所地上海市嘉定区华亭镇华业路****，统一社会信用代码：91310000X07278179E。 负责人：仲爱兵，经理。 委托诉讼代理人：杨德广，北京市君泽君（上海）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：徐培恩，北京市君泽君（上海）律师事务所律师。 被上诉人（原审原告……