建设工程施工合同纠纷 （2018）粤04民终1366号

根据庭审各方的诉辩意见及各方提交的证据，本案争议的焦点是：一、乾铝装饰公司实际完成的工程量；二、乾铝装饰公司运送到施工现场的铝板数量；三、阮华正应支付的工程款。关于焦点一。涉案合同约定的竣工期限届满后，乾铝装饰公司没有完成合同约定的工程量，阮华正在没有与乾铝装饰公司对其已完工工程量进行核对的情况下，阮华正另行安排其他施工队进场与乾铝装饰公司的施工队同时施工。而本案中，乾铝装饰公司对其施工既无施工日志、也无施工签证，阮华正庭审中主张乾铝装饰公司实际的完成工程量为800平方米，而按阮华正庭后提交的清单说明计算，涉案工程实际面积为5438.40平方米，阮华正自行安排人员安装的铝板面积为5053.86平方米，即乾铝装饰公司实际完成的工程量仅为384.54平方米，该工程量与阮华正庭审自认的800平方米亦相差较大。对此一审法院认为，根据阮华正提交的由陈镜亦、包忠席签署《珠海华发首府外墙铝板项目人工费用明细》，该明细列明已完成的铝板安装为920平方米、已完成焊接的龙骨为2300平方米，且阮华正已按上述明细所列的数量与单价全额向陈镜亦、包忠席支付，故乾铝装饰公司已完成的工程量，应以上述明细为依据。根据

阮华正、佛山市南海乾铝装饰材料有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

广东省珠海市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤04民终1366号上诉人（一审被告）：阮华正，男，1966年10月2日出生，汉族，住广东省珠海市香洲区。委托诉讼代理人：徐丽华，广东诚迅达律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：佛山市南海乾铝装饰材料有限公司，住所：广东省佛山市南海区。法定代表人：陆游。委托诉讼代理人：刘耀斌，广东名品律师事务所律师。委托诉讼代理人：王治波，广东名品律师事务所律……