建设工程施工合同纠纷 （2018）粤01民终29号

绿亮公司、建安公司签订的承包协议是当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。根据当事人陈述及一审法院现场勘查的情况，涉案工程属广州警备区经济适用房工程的配套工程，上述经济适用房工程至今处于停工状态，建安公司也确认其与业主方之间的工程施工合同目前存在诉讼，绿亮公司、建安公司之间的承包协议签订至今已逾6年，绿亮公司撤场至今已近5年，涉案工程不具备继续施工的客观条件，绿亮公司要求解除上述承包协议，并无不当，一审法院予以支持。合同签订后绿亮公司进场施工，建安公司也支付绿亮公司部分工程款。本案中绿亮公司依据其自行制作的施工平面图、现场照片及其与建安公司员工庄惜花的通话录音等证实其已完成13000平方米约定工程量中的11000平方米，仅剩小部分因建安公司无法交出工作面而无法施工，即绿亮公司诉称其已完成涉案工程绝大部分的施工。建安公司则称绿亮公司已完成部分仅占总工程的55%，且不符合质量要求。本案的争议焦点在于绿亮公司已完工工程量的确定。绿亮公司、建安公司双方对涉案工程已完工部分未结算，双方对此无法达成一致意见，本案也不足以根据绿亮公司提供的证据认定其自述的工程量及对应工

汕头市建安（集团）公司、广州市绿亮生态环境有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤01民终29号上诉人（原审被告）：汕头市建安（集团）公司，住所地广东省汕头市中山路167号建安大厦。法定代表人：林志鹏。委托诉讼代理人：肖海军，广东广岭律师事务所律师。委托诉讼代理人：张佩琪，广东广岭律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：广州市绿亮生态环境有限公司（原名广州市绿亮园林绿化工程有限公司），住所地广东省广州市黄埔区黄埔东路3401……