买卖合同纠纷 (2018)皖15民终562号
裁判要旨
佛瑞丰公司与徐伟之间买卖合同合法、有效,双方当事人应当全面履行。双方对徐伟尚欠佛瑞丰公司货款323750元没有争议。由于佛瑞丰公司在合同约定的供货期内,在徐伟支付100000元货款的情形下,自2015年1月24日后停止供货,造成徐伟因停工产生损失,佛瑞丰公司理应按照合同约定予以赔偿,赔偿金额为安徽明珠建设项目管理有限公司评估的128585.79元。关于佛瑞丰公司主张的逾期付款资金占用费问题,因徐伟未按照合同约定时间按时支付货款,且双方签订的合同约定了违约责任,故佛瑞丰公司主张逾期付款资金占用费,应予支持,但佛瑞丰公司主张的逾期付款资金占用费计算方法明显过高,应调整为按日万分之二点一计算标准。该院依照《华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十二条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条、第一百二十条,第一百三十条、第一百五十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定判决:一、被告徐伟于本判决生效之日起七日内支付所欠原告安徽佛瑞丰新型建材有限公司货款323750元;二、反诉被告安徽佛瑞丰新型建材有限公司于本判决生效之日起七日内赔偿徐伟停工损失费128585.79元。上述(一)(
摘要
安徽佛瑞丰新型建材有限公司、徐伟买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文(节选)
安徽省六安市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)皖15民终562号上诉人(原审原告、反诉被告):安徽佛瑞丰新型建材有限公司,住所地安徽省舒城县。法定代表人:王萍,该公司董事长。委托诉讼代理人:韦生斌,该公司经理。委托诉讼代理人:李光成,舒城县城关镇法律服务所法律工作者。被上诉人(原审被告、反诉原告):徐伟,男,1976年11月10日生,汉族,居民,住安徽省舒城县。委托诉讼代理人:刘启山,舒城……