建设工程合同纠纷 (2016)陕0113民初4579号

案号
(2016)陕0113民初4579号
法院
西安市雁塔区人民法院
案由
建设工程合同纠纷
年份
2019
地域
西安市
裁判日期
2019-04-01

裁判要旨

2014年2月26日李光勇经川秦公司授权与满金公司签订《二次结构工程分包合同》,满金公司对川秦公司提交的合同真实性不予认可,且称涉案工程系李光勇个人承包,但未提交相反证据予以反驳,故对满金公司上述意见,本院依法不予采纳,本院依法认定川秦公司提交的《二次结构工程分包合同》。 合同签订后,川秦公司组织工人于2014年3月初进场施工至2014年8月底,满金公司称李光勇无能力组织工人施工,自行撤场,故其自行组织人员完成本案涉案工程,川秦公司对此不予认可,称满金公司单方终止合同,强行让其撤场。 满金公司提交了2014年9月6日的声明,该声明系满金公司出具,内容为“承包责任人李广勇,于2014年4月份开始施工,但在2014年9月1日施工任务还未完成之际,承包方单方面终止合同,且完全对砌体工程停工,遗留大量工程未完成;对内外粉刷同时停止管理……停工期间直至施工人员工资发放完毕,承包方责任人李广勇一直联系不上,且未到场”,并由千阳拆迁办盖章确认,签署“以上所述属实”的意见,但川秦公司提交的情况说明时间为2015年3月17日,晚于满金公司提交的声明,且川秦公司提交的城建档案证明涉案工程砌体工程已于201

摘要

陕西川秦施工劳务有限公司与陕西满金建筑工程有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

西安市雁塔区人民法院民 事 判 决 书(2016)陕0113民初4579号原告:陕西川秦施工劳务有限公司,住所地:西安市莲湖区。 法定代表人:邢菊华,该公司总经理。 委托诉讼代理人:郭顺旺,陕西贺宝虎律师事务所律师。 被告:陕西满金建筑工程有限公司,住所地:西安市雁塔区房。 法定代表人:曾礼学,该公司总经理。 委托诉讼代理人:安勤,陕西智冠律师事务所律师。 委托诉讼代理人:崔兴东,男,1985年8……