承揽合同纠纷 （2016）川20民终576号

1、中绿园合作社的起诉是否已经超过了诉讼时效。中绿园合作社于2013年7月21日通过快递向宏汇森有限公司发送紧急公函，通知中止双方于2013年5月8日签订的合同，并要求赔偿相关损失，宏汇森有限公司于2013年7月22日收到该通知，中绿园合作社在2015年5月12日提起诉讼，没有超过法律规定的两年诉讼时效期间，宏汇森有限公司的抗辩理由不成立。2、中绿园合作社给付预付款2.8万元，虽然超过了合同约定的时间5天，但宏汇森有限公司是在收到该预付款后开始施工的，表明宏汇森有限公司是接受该延期付款的，对其未造成损失，宏汇森有限公司赔偿损失的主张不能成立。3、《单体钢架大棚工程协议书》属双方真实意思表示，双方应该严格遵守执行，因合同履行过程中发生纠纷，宏汇森有限公司于2014年提起诉讼，终审判决确认《单体钢架大棚工程协议书》已经解除。中绿园合作社在本案中请求解除《单体钢架大棚工程协议书》，因生效判决确认合同已经解除，故对中绿园合作社的该诉讼请求，不予支持。4、根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他

1、中绿园合作社的起诉是否已经超过了诉讼时效。中绿园合作社于2013年7月21日通过快递向宏汇森有限公司发送紧急公函，通知中止双方于2013年5月8日签订的合同，并要求赔偿相关损失，宏汇森有限公司于2013年7月22日收到该通知，中绿园合作社在2015年5月12日提起诉讼，没有超过法律规定的两年诉讼时效期间，宏汇森有限公司的抗辩理由不成立。2、中绿园合作社给付预付款2.8万元，虽然超过了合同约定的时间5天，但宏汇森有限公司是在收到该预付款后开始施工的，表明宏汇森有限公司是接受该延期付款的，对其未造成损失，宏汇森有限公司赔偿损失的主张不能成立。3、《单体钢架大棚工程协议书》属双方真实意思表示，双

四川省资阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）川20民终576号上诉人（原审被告、反诉原告）：成都市宏汇森农业科技有限公司。住所地：成都市武侯区顺和街*号***幢*楼附**号。法定代表人：张华，职务，董事长。委托代理人：景栋臣，重庆新合（沙坪坝）律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：简阳中绿园种植专业合作社。住所地：四川省简阳市灵仙乡先进村**组。代表人：叶浪中，职务，社长。委托……