建设工程施工合同纠纷 （2019）吉0302民初1257号
裁判要旨
根据双方合同的约定，从具备施工条件之日起，总工期为90天，如因被告或天气等原因造成的无法施工，经双方签字确认，工期顺延。 （要求：2017年9月30日之前完整交工，能够交付临时生产使用）；原告延期达5日被告有权解除合同并不予支付工程款。 根据庭审查明的情况，对于案涉工程原告申请于2017年7月24日开工，原告又分别于2017年10月3日、10月16日、2018年4月25日申请过停工，被告于2018年5月17日给原告致函，告知原告于2018年5月18日进场施工，如若未按时进场，被告公司将依据施工合同第十三条第一节违约责任，延期超5日，被告有权解除合同并不予支付工程款，综上，实际是在合同履行期间双方对合同约定的完工日期进行了变更，对完工期限进行了展期，被告给原告的最后复工期限是2018年5月18日，故对于原告在此之前完成的工作量的工程款，被告应予给付。 2017年11月14日，原告完成了工程量的30%，向被告申请支付工程款，按照合同约定被告此时应支付的工程款比例实际为工程量的18%（完成量30%×付款比例60%），应付数额为119340元，原告实际收到的被告付款数额为118740元，付款差
摘要
吉林安装集团股份有限公司四平分公司与吉林省君汇能源集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四平市铁西区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）吉0302民初1257号 原告：吉林安装集团股份有限公司四平分公司，营业场所四平市铁东区。 负责人：薛克明，经理。 委托诉讼代理人：魏树权，法律顾问。 委托诉讼代理人：张景波，男，满族，职员，住四平市铁**。 被告：吉林省君汇能源集团有限公司，住所地四平经济开发区。 法定代表人：周子军，董事长。 委托诉讼代理人：卞秀忠，法律顾问。 ……